房屋裝修合同模板集錦十篇

隨著法律知識的普及，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家收集的房屋裝修合同10篇，希望能夠幫助到大家。

甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

四、質(zhì)量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

一、工程地點：____區(qū)____街____單元____室

二、形式結構：____層式 ____室____廳____廚____衛(wèi)

三、工程項目：

1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。

2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責無償返工維修。

六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。

七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金，20_ _年_ _月_ _日至 20_ _年_ _ 月_ _日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內(nèi)付清乙方人工費，

八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方： 乙方：

聯(lián)系電話： ……此處隱藏8865個字……代表全程監(jiān)控乙方施工質(zhì)量。

第六條依據(jù)x x省頒布的建筑工程預算定額及國家規(guī)定的有關文件作出工程造價總值人民幣x x x x元。

第七條工程交工驗收合格后，由甲方一次性將工程款的90%撥付乙方。

第八條工程保修期一年，在工程交工后一年內(nèi)，工程質(zhì)量出現(xiàn)任何問題，均由乙方無償修理，保修期滿后由甲方將工程款的10%（工程維修押金）撥付乙方。

第九條其他條款：

1.乙方在施工中應嚴格遵守操作規(guī)程，加強安全管理，如發(fā)生工傷事故，由乙方自行負責。

2.乙方必須保持施工現(xiàn)場整潔，并遵守甲方營區(qū)和庫區(qū)安全管理的有關規(guī)定，對施工人員人為造成的不安全后果負全責（特別是庫房安全）。

第十條本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

第十一條合同有效期限，自雙方代表簽字蓋章后生效，至工程驗收及保修期滿后失效。

甲方：XXX倉庫

乙方：X X縣X X X鄉(xiāng)施工隊

代表人：X X

代表人：X X X

二00 x年X X月X日

甲方（委托方）： 李立金 乙方（施工方）：

根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，達成如下協(xié)議，共同遵守。

一、工程概況：

1、裝飾施工地點：

2、建筑面積平方米。

3、工程內(nèi)容：

4、委托方式：

5、施工工期：乙方收到工程款之日視作開工日，總工期為

二、工程價款及結算方式：

1、總價款： 伍拾萬元（￥：500000元 ）。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實另計。

2、付款方式：

（1）合同簽訂后，十五天內(nèi)一次性支付工程款元。

（2）工程驗收合格后，十五日內(nèi)結清工程尾款。

（3）乙方銀行賬號 ，賬戶名 ，開戶行 。

三、施工準備及雙方的義務

（一）甲方工作

1、甲方應提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2、指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)管、驗收，辦理變更、簽證、工程款支付等手續(xù)和其他有關事項。

（二）乙方工作

1、指派項目經(jīng)理為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決辦理由乙方負責的各項事宜。

2、乙方在施工中應遵守施工安全操作規(guī)程，保證作業(yè)人員和周圍住房及財產(chǎn)、相鄰居民的安全。若發(fā)生安全事故，乙方應承擔由此引發(fā)的經(jīng)濟損失。

四、材料的供應

甲、乙雙方簽字認可的工程預算書中所核定的材料按合同規(guī)定均由乙方采購，其質(zhì)量必須符合國家標準。如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

五、工程質(zhì)量及竣工驗收的辦法

1、本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《家庭裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為依據(jù)進行質(zhì)量評定驗收。

2、裝飾裝修工程竣工后，工程質(zhì)量和環(huán)保要求應當符合國家有關標準。

六、違約責任

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工一天，甲方支付乙方300元；

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方300元違約金。

七、工程保修：

1、住宅室內(nèi)裝修工程保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2、由于甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。

八、糾紛處理

裝修工程發(fā)生糾紛的，由雙方協(xié)商或者調(diào)解解決。協(xié)商、調(diào)解不成的，當事人可選擇下列第 2 種方式處理：

（1）提交仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

九、本合同一式份，具有同等法律效力。施工圖紙及工程預算書等合同附件為本合同的組成部分。

甲方（蓋章）：

代表（簽字）：

乙方（蓋章）： 委托代理人： 年 月日

甲方（定作人）：身份證號碼：

住址：乙方（承攬人）： 身份證號碼： 住址：

甲方擬裝修房屋一套，位置在 室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

1、具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程（含 面積的防水）。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米。

2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。

3、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

5、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，按照市場價格對甲方進行賠償。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20xx年 月 日開始建設，到20xx年 月 日止，工期為 天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量行為時，甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以 面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為 元。

2、工程款付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15 天內(nèi)給付。

四、違約責任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。

2、由于工程質(zhì)量達不到要求的，甲方有權解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。

3、超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款 元。

五、爭議解決辦法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交 區(qū)人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字（手?。?乙方簽字（手?。?年月 日 年月 日